地  址: 上海市世纪大道1198号世纪汇广场一座12层
电  话: 13817201777
上海律师金X建筑装饰有限公司与孙X华、骆X生定作合同纠纷案例

上海律师事务所的上海律师,金X公司申请再审称,一、二审判决认定金X公司与孙X华、骆X生之间的法律关系为承揽合同关系不能成立,应当认定为买卖合同的法律关系。孙X华、骆X生未按合同约定的供货时间供应合格产品,亦未按约定将货物运输至北京市大红门火车站,已构成违约,孙X华、骆X生应当承担违约责任,将定金300000元返还给金X公司。据此,请求撤销一、二审判决,改判支持金X公司的的诉讼请求。

孙X华、骆X生对金X公司的再审申请未提交书面答辩意见。

上海律师事务所的上海律师和法院认为,关于《石材供应合同》的性质系承揽合同还是买卖合同问题。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,买卖合同是指出卖人将标的物的所有权转移给买受人,买受人给付价款的合同。而承揽合同是指承揽人按照定作人的要求利用设备、技术和劳力完成工作,交付成果,定作人给付报酬的合同。由此可见,买卖合同和承揽合同在合同目的和履行方式上均有差异。具体到本案中,金X公司签订合同之目的是获取一定数量和规格的石材,而该规格和数量的石材在签订合同时尚不存在,需由孙开华为业主的奎屯屯业石材厂按金X公司的要求利用设备、技术和劳力进行制作,而后将制作好石材交付金X公司。通过上述合同目的和履行方式可以看出,《石材供应合同》符合承揽合同的一般特征,故一、二审认定该合同的性质为承揽合同并无不当。

上海律师事务所的上海律师,关于孙X华、骆X生是否存在未按约定交付产品之违约行为及应否返还定金问题。虽然双方在《石材供应合同》中约定交货地点为北京市大红门火车站,但在此后签订的《补充说明》中双方将交货地点变更为奎屯屯业石材厂。此后,孙X华将加工好的4258.125平方米石材交由金X公司驻厂代表黎光伟验收,故孙开华已经按照约定履行了交货义务。在孙开华交付上述石材后,金X公司未能支付相应的货款,故金X公司构成逾期付款。上海律师事务所的上海律师,由于金X公司先期违约,根据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定,孙X华有权行使抗辩权,因此孙X华未交付剩余的石材不构成违约。鉴于金X公司存在违约情形,而孙X华亦不构成违约,根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条的规定,金X公司无权要求孙X华返还定金。而骆X生是奎屯屯业石材厂的员工,受孙X华的委托签订和履行合同,故X茂公司要求骆X生承担法律责任没有依据。鉴此,二审法院未支持金X公司该项主张是正确的。

上海律师事务所的上海律师与法院综和上述,金X公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条的规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定,裁定如下:

驳回上海金X建筑装饰有限公司的再审申请。